通过签订合同协议,可以规范合作关系,避免纠纷的发生。阅读合同协议范文可以帮助你理解合同条款的表达方式和格式结构。
空调安装安全协议书
经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议:____。
二、甲、乙双方的责任和义务。
甲方。
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款、
乙方。
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求。
本工程施工范围为:____离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式。
1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写:____柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆a区540000元;大馆b区244800元。
2、安装费用的付与:____。
(1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项。
六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆a区、b区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。
甲方(代表)签字:________。
________年____月____日。
乙方(代表)签字:_____。
________年____月____日。
空调安装安全协议书
1、工程开工之前要与设计师确定分配位置、贴砖拼花及纹理安排。
2、材料进场后,要自行清点数量,检查有无损坏及质量问题,如有问题应及时与公司联系。不得私拿工地材料,一经发现,作出三倍赔偿。
3、铺砖前应选砖,如有腰线要确定排列之高低位置,瓷砖必须符合垂直、水平要求,无色差,无空鼓,无裂砖。如有要求排水的地方,必须放坡0.5%——1%,出现滞水,倒流需返工,则所有返工的材料及人工费由自行承担。
4、当瓷砖贴到一半时,要及时检查瓷砖数量是否足够,若不够要及时通知工程负责人。每天保持施工场地干净整洁,并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。
5、不得向客户收取费用。图纸更改,尺寸变动,增减项目必须经公司同意方能施工,私自施工则一切后果自行承担。
6、施工时要小心搬运,勿撞坏其它成品,并且时刻注意施工安全,若发生任何工伤事故则自行负责。
7、严格按《施工计划》规定的期限完工,延期1天罚款50元。
8、公司会扣留5%的工程担保金,在1年的保修期内,有任何质量问题必须及时到场处理,如延误或推托不去,则不退还工程质保金。
以上规则未能尽录,希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工,年终公司将给予奖励。
工程名称:。
责任人签名:日期
学校安装空调可行性研究报告。
浅谈关于当前暖通空调安装技术中的难点。
空调安装安全协议书
乙方:
为了加强建筑施工安全管理,坚持安全第一、预防为主的方针,确实做到安全生产,人人有责,特签定本安全责任书。
一、乙方必须确保所有进场施工的人员,年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场,否则,产生一切后果均乙方自负,甲方不承担任何责任。
二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律,遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》,熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组,设立专职安全员与甲方保持联系,并定期对其职工进行安全教育,经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查),且和职工个人要签定安全责任书,不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施,不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽,严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗,严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反,全部责任均由乙方承担。
五、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内,否则造成的一切后果由乙方个人自负。
六、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识,做好自身安全保护,出现大小事故均由乙方负责,甲方概不负责。(注:本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)。
七、在施工期间,由于乙方内部管理不严而误伤他人,由乙方承担全部责任。
八、在施工期间,乙方人员与其他承包队发生打架行为,各承包队责任自负,并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉严加处罚。
九、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件,责任由乙方自负,甲方概不负责。
十、乙方人员或家属不得在施工现场和生活区内摆摊设点,开食堂,卖副食。以防止食物中毒和发生意外事故。
十一、本责任书一式四份,甲乙双方各二份做为工程承包合同附件。
若有新增内容条款,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自双方签字之日起生效,承包施工结束,并经验收结算、帐款付清后自行失效。
甲方:陕西__有限公司负责人:
乙方:负责人:
空调安装安全协议书
1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置,并且准确计算用料。
2、材料进场后,要自行清点数量,检查有无损坏及质量问题,并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料,一经发现,作三倍赔偿。
3、在不破坏构造的情况下施工,如遇需打承重梁柱时,必须及时反映情况,不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm,开槽须使用切割机,暗管、暗盒埋设牢固,暗盒及表面开头必须平整一致。入墙水管要试水打压后封固,如因漏水所造成的返工,所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。
4、安装洁具要使用水平尺,如因洁具不水平所造成的'返工,则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好,不能放在家俱、大理石台面及地砖上,如乱放工具造成成品损坏,要追究赔偿。
5、要积极与其他工种配合,不能拖延影响其它施工进度。时刻注意施工安全,若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁,并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。
6、不得向客户收取费用,如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工,若私自施工,则一切后果自行承担。
7、严格按《施工计划》规定的期限完工,延期1天罚款50元。
8、公司会扣留5%的工程保质金,在1年的保修期内,有任何质量问题必须及时到现场处理,如延误或推托不去,将不退还工程保质金。
以上规则未能尽录,希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工,年终公司将给予奖励。
工程名称:____________________。
责任人签名:__________。
日期:__________年__________月__________日
空调维修安全协议书
甲方:__制药厂。
乙方:
一、甲方的责任和义务:
1、甲方将老厂空调机组交给乙方维修。故障为冷凝器补漏加氟。
2、甲方同意付给乙方维修费人民币叁千元(3000。00元)整(含材料费)。维修工作完毕交付使用时先付两千元,余款三个月保修期结束时一周内一次付清。
3、乙方在维修施工过程中,甲方应提供必要的方便,如场地、水电、工具设备进出厂等。施焊时甲方借焊机给乙方使用。
4、设备维修完毕交付使用后,甲方保证严格按设备操作规程操作使用,冷凝器不得断水。如因甲方违规操作使用造成故障不由乙方保修。
5、甲方同意在今年设备使用完后由乙方回收机组余氟。
二、乙方的责任和义务:
1、乙方负责在五月三十一日前将空调制冷机组修好交付使用。并保修三个月即到八月底。
2、在设备交付使用后,如设备运行过程中出现故障甲方报修后乙方保证二十四小时内到场检查维修。
3、乙方保证施工安全,在施工过程中如果不遵守安全规程造成安全事故由乙方负责。
4、在设备使用过程中,乙方保证每月巡查两次。
甲方代表签字盖章:
乙方代表签字盖章:
20__年_月__日。
空调安装安全协议书
1、工程开工之前要与设计师确定分配位置、贴砖拼花及纹理安排。
2、材料进场后,要自行清点数量,检查有无损坏及质量问题,如有问题应及时与公司联系。不得私拿工地材料,一经发现,作出三倍赔偿。
3、铺砖前应选砖,如有腰线要确定排列之高低位置,瓷砖必须符合垂直、水平要求,无色差,无空鼓,无裂砖。如有要求排水的地方,必须放坡0.5%——1%,出现滞水,倒流需返工,则所有返工的材料及人工费由自行承担。
4、当瓷砖贴到一半时,要及时检查瓷砖数量是否足够,若不够要及时通知工程负责人。每天保持施工场地干净整洁,并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。
5、不得向客户收取费用。图纸更改,尺寸变动,增减项目必须经公司同意方能施工,私自施工则一切后果自行承担。
6、施工时要小心搬运,勿撞坏其它成品,并且时刻注意施工安全,若发生任何工伤事故则自行负责。
7、严格按《施工计划》规定的期限完工,延期1天罚款50元。
8、公司会扣留 5% 的工程担保金,在1年的保修期内,有任何质量问题必须及时到场处理,如延误或推托不去,则不退还工程质保金。
以上规则未能尽录,希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工,年终公司将给予奖励。
工 程 名 称:
责任人签名: 日期
空调安装安全协议书
甲方:
乙方:
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
空调安装安全协议书
甲方:
乙方:
为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
甲方在乙方进行空调护栏安装前,对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 周 凯 (口头教育后,甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2.乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
3.乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
4.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
5.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
6.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
7.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
8.乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
9.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁护栏安装作业。
10.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
11.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
12.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
甲方(签字): 乙方(签字):
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
空调安全协议书
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,双方经友好协商,就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议:
第一条工程内容:
工程名称:新建餐厅空调安装。
工程地点:开鲁县三棵树小学。
承包范围和内容:中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期:
开工日期:20xx年11月1日
竣工日期:20xx年11月10日
工期总日历天数为:10天。
第二条双方责任:
甲方责任:
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定,
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应,以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任:
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员,若发生安全问题由乙方负责任。
第三条合同价款及支付:
1、合同价款:本合同总金额大写:贰万元整。
3、付款账号:
银行账号:
持卡人:
开户行:
第四条质量标准、验收及工程质量保证:
1、工期:同合同工期。
2、质量标准:《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收:
3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后,甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收,则视为验收合格。
4、工程质量保证:
4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内,由于乙方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后,将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场,及时排除故障。
第五条违约。
1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容,每延误一天,应向甲方支付合同总价千分之一的违约金;工程延期超过五天,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金;工期延误超过10天,甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工,或现场不能满足乙方施工条件等原因,造成的乙方未按期完成施工内容,经甲、乙双方确认后,乙方不负违约责任。
第六条仲裁及诉讼。
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好办商解决。如不能解决,则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。
第七条合同生效及其它。
1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章(或合同章)后生效。
2、本合同的履行地为甲方本工程项目所在。
3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系,合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。
4、合同中的未尽事宜,甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决,协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
本合同书共二份,甲方执一份,乙方执一份。
甲方:
乙方:
签订日期:
空调安装安全协议书
甲方:
乙方:北京有限公司。
第一条、本协议为。
合同(合同编号:)的附件。
第二条、甲方安全责任。
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为。
其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第三条、乙方安全责任。
1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
3、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
4、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的.监督,甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作,不得污染和损坏原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后,基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况,如达不到甲方要求,根据实际情况进行扣款处理。
7、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
任均由乙方承担,与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟,每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第四条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(章):_____________。
乙方(章):北京有限公司。
地址:_____________。
地址:_____________。
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
电话:_____________。
电话:_____________。
日期:20xx年06月03日
日期:20xx年06月03日
空调安装安全协议书
为了保证空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的'保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):______
地址:____
委托代理人:____
电话:____________
日期:________年____月____日
乙方(签字):____
地址:____________
委托代理人:____
电话:____________
日期:________年____月____日
空调安装安全协议书
甲方:
乙方:
第一条、本协议为。
合同(合同编号:)的附件。
第二条、甲方安全责任。
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为。
其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第三条、乙方安全责任。
1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
3、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
4、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作,不得污染和损坏原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后,基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况,如达不到甲方要求,根据实际情况进行扣款处理。
7、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的`所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟,每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第四条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(章):__。
乙方(章):北京有限公司。
地址:__________。
地址:__________。
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
电话:______。
电话:______。
日期:
日期:
空调安装安全协议书
1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置,并且准确计算用料。
2、材料进场后,要自行清点数量,检查有无损坏及质量问题,并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料,一经发现,作三倍赔偿。
3、在不破坏构造的情况下施工,如遇需打承重梁柱时,必须及时反映情况,不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm,开槽须使用切割机,暗管、暗盒埋设牢固,暗盒及表面开头必须平整一致。入墙水管要试水打压后封固,如因漏水所造成的返工,所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。
4、安装洁具要使用水平尺,如因洁具不水平所造成的返工,则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好,不能放在家俱、大理石台面及地砖上,如乱放工具造成成品损坏,要追究赔偿。
5、要积极与其他工种配合,不能拖延影响其它施工进度。时刻注意施工安全,若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁,并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。
6、不得向客户收取费用,如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工,若私自施工,则一切后果自行承担。
7、严格按《施工计划》规定的期限完工,延期1天罚款50元。
8、公司会扣留5%的工程保质金,在1年的保修期内,有任何质量问题必须及时到现场处理,如延误或推托不去,将不退还工程保质金。
以上规则未能尽录,希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工,年终公司将给予奖励。
工程名称:。
责任人签名:日期
学校安装空调可行性研究报告。
浅谈关于当前暖通空调安装技术中的难点。
空调安装安全协议书
经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议:
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程a区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包,由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务。
甲方。
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;。
2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;。
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;。
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;。
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方。
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;。
5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;。
6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;。
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;。
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求。
本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式。
1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写:柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆a区540000元;大馆b区244800元。
2、安装费用的付与:
(1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项。
六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆a区、b区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。
甲方(代表)签字:__。
____年__月__日。
乙方(代表)签字:__。
____年__月__。
空调维修安全协议书
甲方:
负责人:
联系电话:
乙方:
负责人:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方维保空调事宜,甲、乙双方达成如下协议:
一、乙方负责维修未来城婴童天地商场一至三楼的中央空调及排送风系统;
二、乙方的维修内容为:
冷却系统(含主机冷凝器、冷却塔、冷却管道)清洗维护;冷冻系统(含主机蒸发器、锅炉、冷冻管道)清洗维护;风机盘管清洗维护;空调系统维护保养一年。
三、乙方保证于20__年5月20号前完成首次保养确保正常运行,维保后的空调如数交付之日起一年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。
四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维保期间保管拆卸空调配件,保证维护后的安装固定。如配件丢失,由乙方承担责任。商场空调出现问题,乙方需即时负责维修,出现重大事故,由乙方自行承担。
五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应??甲方,并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。
六、付款方式及金额:在本合同签定后,甲方中央空调首次清洁验收合格后,支付乙方空调维保费5000元;第二次在冬季维保验收合格后支付4000元;第三次支付在合同到期当月月底,支付剩余3000元。合计总费用:12000。00元(大写:壹万贰仟元整)注:如设备(主机、锅炉、冷却塔、风机盘管等)须更换配件,或维修电机,费用则由甲方负担。清洗空调耗材由乙方自行负责。
七、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜,经合同双方共同协调,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
空调安装安全协议书
甲方:
乙方:
第一条甲方安全责任。
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任。
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条本协议一式两份。
甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
空调安装安全协议书
乙方:河北明康机电设备有限公司。
经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议:
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程a区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包,由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务。
甲方。
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;。
2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;。
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;。
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;。
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方。
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;。
5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;。
6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;。
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;。
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求。
本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式。
1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写:柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆a区540000元;大馆b区244800元。
2、安装费用的付与:
(1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项。
六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆a区、b区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。
甲方(代表)签字:
x年xx月xx日。
乙方(代表)签字:
x年xx月xx日。
空调安装安全协议书
乙方:北京有限公司。
第一条、本协议为。
合同(合同编号:)的附件。
第二条、甲方安全责任。
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第三条、乙方安全责任。
1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
3、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
4、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作,不得污染和损坏原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后,基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况,如达不到甲方要求,根据实际情况进行扣款处理。
7、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟,每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第四条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(章):xx。
法定代表人或委托代理人:
地址:xxxxxxxxxx。
电话:xxxxxx。
日期:20xx年06月03日
乙方(章):北京有限公司。
地址:xxxxxxxxxx。
法定代表人或委托代理人:
电话:xxxxxx。
日期:20xx年06月03日
空调安装安全协议书
1、工程开工之前要与设计师确定图纸尺寸及位置,并且准确计算用料。盲目施工造成质量问题以及成品损坏,则一切自行负责。
2、所有材料进场,要自行清点数量,检查有无损坏及质量问题,如有问题要及时与公司联系。不得私拿工地材料,私自制作个人物品,一经发现,作出三倍赔偿。
3、面板无钉尾露出,接头处干净,颜色、纹路类似,无明显差异。如因质量问题出现的返工,材料及人工费由自行负责。
4、每天收工前必须打扫场地,保持施工现场干净整洁。垃圾堆放在不影响施工的地方,并定期运往楼下物业指定垃圾场。
5、要积极配合其它工种的工作,不得拒绝合作,如有问题要通知设计师处理。并时刻注意施工安全,若发生任何工伤事故则自行负责。
6、工具要集中放好,不能放在家俱、大理石台面及地砖上,如乱放工具造成成品损坏,要追究赔偿。
7、不得自行和业主定尺寸并向客户收取费用。图纸更改,尺寸变动,增减项目必须经公司同意方能施工,否则一切后果自行承担。
8、严格按《施工计划》规定的期限完工,延期1天罚款50元。
9、公司会扣留1年的保修期内,有任何质量问题必须及时到场处理,如延误或推托不去,则公司将不退还工程担保金。
以上规则未能尽录,希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工,年终公司将给予奖励。
工 程 名 称:
责任人签名 日期
空调安装安全协议书
1、工程开工之前要与工程负责人确定所有用料,并准确计算用料。
2、所有材料进场要清点数量,检查有无损坏及质量问题,如有问题要及时与公司联系。不得私拿工地材料,一经发现,作出三倍赔偿。
3、施工现场打扫干净,墙面腻子平整,无波浪,颜色一致,墙体阴阳角垂直,线条流畅。乳胶漆要将底灰打磨平顺,不起浪,角位要直,乳胶漆无流坠,漏刷、无刷迹,颜色一致。
5、木器漆补灰调色要与木色相近,无明显灰眼,无漏刷、流坠、皱皮、刷纹等现象。要保证木纹清晰、手感细腻、光滑、颜色一致。
6、墙壁纸须粘贴牢固,无起泡,对纹对花,距离1.5m外观察无明显拼缝,阴阳角顺直,表面干净,色泽一致。
7、在施工过程中,要注意对成品的保护,不得弄污其它部分,保持施工现场整洁,材料不得乱堆乱放。工具要集中放好,不能放在家俱、大理石台面及地砖上,如乱放工具造成成品损坏,要追究赔偿。
8、每天保持施工场地干净整洁,并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。要时刻注意施工安全,若发生任何工伤事故则自行负责。
9、不得向客户收取费用,图纸更改、增减项目必须经公司同意方能施工,私自施工则一切后果自行承担。
10、严格按《施工计划》规定的期限完工,延期1天罚款50元。
11、公司会扣留的工程质保金,在1年的保修期内,有任何质量问题必须及时到现场处理,如延误或者推托不去,将不退还工程质保金。
以上规则未能尽录,希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工,年终公司将给予奖励。
工程名称。
责任人签名日期:
空调安装安全协议书
甲方:身份证:
乙方:身份证:
为了加强装修人员的管理,经甲乙双方协商达成以下条款:
1、乙方负责对装修施工人员安全施工进行教育,督促施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护措施。
2、因装修施工造成管道堵塞、漏水等事故,需负责修复,若造成其他经济财产损失和人员伤亡事故,乙方应全部承担经济及其它责任。
3、本协议一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效,具有法律效力。望各工人安全施工,保证他人安全和自身安全。
甲方:
乙方:
空调维修安全协议书
甲方:
乙方:__制冷工程部
甲乙双方就空调维修保养事宜,经平等协商达成如下协议:
一、甲方将现在使用的所有房间空调器共台,(祥见清单)交乙方维修保养,期限一年。甲方同意按平均每台元,合计人民币(大写)元给乙方支付维修保养费。
二、甲方所付维修保养费包含空调清洗、上门服务费、检查费、修理费、及除大件压缩机外的材料费。
三、下列费用不在本协议协商付费范围内,甲方应另外协商付费:
1、如压缩机损坏,采购压缩机费用。
2、空调安装`拆移机施工费及材料费。
3、空调供电路故障。
4、甲方附在协议上所提供清单以外的空调维修费用和其他劳务费用。
四、乙方服务承诺。
1、夏季使用高峰前对所有房间空调器进行一次清洗保养。
2、在冬、夏两季对所有在用房间空调器使用效果进行一次巡检,发现问题及时解决。
3、接到甲方故障申报电话,乙方应在思小时内到场处理。
4、乙方施工过程中保证自学遵守安全操作规程,乙方施工人员违规施工造成意外伤害责任自负。
5、乙方施工人员保证不损坏甲方现场财物,并保证施工现场卫生。
五、甲方应尽的义务:
1、甲方应为乙方提供施工过程所需用水、用电及场地之方便。施工时间给于充分分配合。不得无故阻挠乙方施工。
2、甲方应为乙方施工人员及车辆进出提供方便。
3、甲方应按协议要求及时付款,各部门不得无故刁难。
六、付款方式:
1、协议维修保养在协议生效后一周时间内首付70%,即人民币元。余款在协议到期后一周内付清。
2、协议外产生费用甲方应在施工完毕后一个月内付清。
3、如果甲方拖延付款,应按应付款金额的每日2向乙方支付滞纳金。
七、本协议未尽事宜双方协商解决,协商不成可上诉至属地人民法院裁决。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。双方代表签字盖章后生效。
甲方代表签字(盖章)
乙方代表签字(盖章)
20__年_月__日